logo de la gerencia

Logo Region

sinlogo

Comentarios recientes

Resoluciones Institucionales

Resolución FechaDescripción Descargas
RG 1728/03/2022APROBAR, el expediente de modificación de la ampliación de plazo N° 02 por 40 dias calendario, para ejecución del PI con CUI 2489330 «Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en los sectores de Mosquetayoc, Wiracochan 2 ,carduncancha, chahuanccoscco,puscarpampa, chilcamocco,cuchupampa,katapuscar,yuncahuaycco y quintapata de la comunidad campesina de ccollana chahuanccoscco y kallapampa del distrito de san jerónimo – provincia de cusco – departamento cusco».
RG 16 28/03/2022APROBAR, el expediente técnico del proyecto de inversión con código único de inversiones N° 2458392 «mejoramiento del servicio de saneamiento básico rural en los sectores de alto Marquiri parte baja, parte alta y Ccollana del distrito de ocoruro – Provincia de Espinar – Departamento de cusco».
RG 1524/03/2022APROBAR, la ampliación de plazo N°01 ´por 60 dias calendario, para la ejecución del PI con CUI 2338179:»Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico integral en la comunidad Uchu del Distrito de Tinta Provincia de Canchis – Cusco».
RG 103/03/2022APROBAR, el expediente de modificación de la ampliación de plazo N°1 por 74 dias calendario, para ejecución del PI con CUI 2435467 «Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de letrinas en la comunidad campesina de Llaullipata del Distrito de Yanatile – Provincia de Calca – Departamento de Cusco»,por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial regional.
RG 0928/02/2022APROBAR, el plan de vigilancia, prevención y control de COVID – 19 en el trabajo de la obra aprobación del plan de vigilancia, prevención y control de COVID -19 en el trabajo de la obra «Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del sistema de Alcantarillado sanitario de la C.C. de huillque, Distrito de Ancahuasi – Anta -Cusco «.
RG 0828/02/2022DESIGNAR, al personal encargado de los programas presupuestales de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento como se detallan a continuación:
RG 07 28/02/2022APROBAR, la ampliación de plazo N° 03 por 70 dias calendario ,para la ejecución del PI con CUI 2454085:»Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los sectores de Vicho alto, vicho medio, vicho bajo, Distrito de San Salvador – provincia de Calca- departamento de Cusco».
RG 0628/02/2022APROBAR, el plan de salud y seguridad en el trabajo 2022 de la obra «Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico integral en el centro poblado de Huycho del Distrito de Huayllabamba – Departamento de Cusco», aprobado por el comité de seguridad y salud en el tr4abajo, que anexo forma parte de la presente resolución
RG 0411/02/2022APROBAR, el expediente de modificación de ampliación de plazo N°10 por 82 dias calendario, para ejecución del PI con CUI 2428233 IOARR «Renovación de abastecimiento de agua y unidades básicas de saneamiento (UBS); en el (la) de Lutto por movimientos en masa en la localidad de Lutto, Distrito de Llusco provincia de Chumbivilcas , Departamento de Cusco anexo».
RG 0311/02/2022APROBAR, la ampliación de plazo N°1 por 313 dias calendario,para la ejecución del PI con CUI 2307526:»Ampliacion y mejoramiento de los servicios de saneamiento básico en el centro poblado de consabamba anexos Ccolpamayo central, Qhoropata, Irubamba y Hatun Tucsa del Distrito de Checa, Provincia de Canas – Cusco» por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 0202/02/2022DESIGNAR, como fedatario titular y suplente de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco a partir del 03 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, a los servidores que a continuación se detalla: TITULAR:Bach.Luciano Felipe Apaza Aroquipa
SUPLENTE:Ing.Abel Gonzalo Rivera Cavero
RG 01 27/01/2022APROBAR, con eficacia anticipada al 29 de Marzo del 2021 la transferencia de materiales considerados como saldo de materiales de almacén de libre disponibilidad, por importe de s/. 1,364.00(mil trecientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), cuya descripción se detalla a continuación:
RG 5430/12/2021REVERTIR, a dominio del estado, Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno regional cusco el predio de la manzana «E» lote «5» del centro poblado de Echarati inscrito en SUNARP con la partida N°02008068, que fue fuera adjudicado mediante titulo de propiedad de fecha 27 de Diciembre del 2016 a Walter Gómez Osorio y Karina Villasante estrada.
RG 5330/12/2021APROBAR, la ampliación de plazo N°02 por 60 dias calendario para la ejecución del PI con CUI 2454085:»Mejoramienot y ampliación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los sectores de Vicho Alto, Vicho Medio, Vicho bajo, Distrito de San Salvador – Provincia de Calca – Departamento de Cusco «, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 5230/12/2021APROBAR, la ampliación de plazo N°08 por 58 dias de calendario para la ejecución del PI con CUI 2207089 «Creación del sistema de agua potable y evacuación de excretas en la comunidad campesina de Anansaya, Distrito de Checca, Provincia de Canas – Cusco».
RG 51 30/12/2021APROBAR, el plan de vigilancia prevención y control de COVID-19en el trabajo de la obra «Mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral de la comunidad de Sachac y anexo Callacunca, comunidad campesina de Pata Cachac y Llactasachac de distrito de Quiquijana – provincia de Quispicanchis departamento de cusco con CUI 22490559» QUE FORMA PÁRTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
RG 5030/12/2021APROBAR, el plan de vigilancia de prevención y control de COVID-19 en el trabajo de la obra «Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de letrinas en la comunidad campesina de Llaullipata del distrito de Yanatile – Provincia de Calca Departamento de Cusco con CUI N° 2435467», que forman parte integrante de la presente resolución.
RG 4815/12/2021APROBAR, con eficacia anticipada al 07 de octubre del 2021, la transferencia de materiales considerados como saldo de materiales de almacén de libre disponibilidad por el importe s/.19,483.54, cuya descripción se detalla a continuación:
RG 4714/12/2021DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por José Antonio Choquehuanca Vallenas sobre absolución de esquela de observación del titulo N°2021-01987207, la misma que se realiza a través emisión de la presente resolución de aclaración de acto administrativo «titulo de propiedad de fechas 04 de julio de 1998.»
RG 4613/12/2021APROBAR, el expediente técnico del proyecto de inversión con código único de inversiones N° 2453018 «Mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico integral en el centro poblado de Huycho del distrito de Huayllabamba – Provincia de Urubamba departamento de Cusco».
RG 4507/12/2021APROBAR, el expediente técnico del proyecto de inversión con código único de inversiones N°2432963 «Mejoramiento y ampliación servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la comunidad de Paropujio del distrito de Cusipata – Provincia de Quispicanchi – Departamento de Cusco» con un presupuesto de s/. 3,242.795.09 (tres millones doscientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y cinco con 09/100 soles)con un plazo de ejecución de 240 dias calendario por la modalidad de ejecución presupuestal de administración directa el mismo que consta de VI tomos y 01 CD, en la forma que se detalla a continuación:
RG 4403/11/2021APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de enero del 2017 la ampliación plazo N°02 por 365 dias calendario y la ampliación presupuestal N°02 por el monto de s/. 329,411.58 (trecientos veintinueve mil cuatrocientos once con 58/100 soles) para la ejecución del PI con CUI 2081905 «Construcción ampliación de los sistemas de agua potable, desagüe y letrinas de Añahuinchi del Distrito de Chamaca Provincia de Chumbivilcas – Cusco», por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 4326/11/2021APROBAR, el expediente de modificación presupuestal N°01 por el monto s/. 2,073.08( dos mil setenta y tres con 08/100 soles) para la ejecución del proyecto de inversión con CUI 2456937 «Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en el sector de Chinicara Alta del Distrito de Oropesa – Provincia de Quispicanchi – Departamento de Cusco».
RG 4226/11/2021APROBAR, el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo de la obra «Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de desagüe en la comunidad campesina de Raqchi, Distrito de San Pedro , provincia de Canchis – Cusco»
RG 4126/11/2021APROBAR, El expediente de modificación de la ampliación de plazo N°01 por 122 dias calendario, para ejecución del PI con CUI 2489330 «Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en los sectores de Mosquetayoc, Wiracochan 2 Carduncancha, Chahuanccoscco, Puscarpampa, Chilcamocco, Cuchupampa, Katapuscar, Yuncahuaycco y Kallanpata del distrito de San Jeronimo- Provincia de Cusco- Departamento de Cusco», por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 4026/11/2021APROBAR, la cronograma de vacaciones para el ejercicio 2022 de los servidores y servidoras nombrados de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional Cusco, pertenecientes al regimen laboral del decreto legislativo N° 276, documento que forma parte integrante de la presente resolución.
RG 39 26/11/2021APROBAR, el plan de vigilancia , prevención uy control de COVID -19 en el trabajo de la obra «Mejoramiento y ampliación del servicio de sistema de alcantarillado en la comunidades de Huachanccay, vallecito Suaray, Masoccaca y Ayarmacca del distrito de Pucyura – provincia de Anta departamento de cusco, que forma parte integrantes de la presente resolución.»
RG 3822/11/2021APROBAR, el expediente técnico del proyecto de inversión con código único de inversiones N°2341986 «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA C.C. DE HUILLQUE, DISTRITO DE ANCAHUASI – ANTA – CUSCO».
RG 3718/11/2021APROBAR, El expediente de modificación de la ampliación de plazo N° 08 por 42 dias calendario, para ejecución del PI con CUI 2428233 IOARR «Renovación de abastecimiento de agua y unidades básicas de saneamiento (UBS);en el (la)anexo de Lutto por movimientos en masa en la localidad Lutto distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco «, por los fundamentos en la parte considerativa de la presente resolución Gerencial Regional.
RG 36 18/11/2021REVERTIR, a dominio del estado, Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco, el área de terreno de una extensión de 25,135.50 m2 ubicado en el complejo deportivo Coripata «El bosque , ubicado en el distrito de Santiago, departamento y provincia de cusco que fuera afectado en uso a favor de la Municipalidad Distrital de Santiago, mediante resolución directoral N°100-98-VC-7400 de fecha 27 de abril de 1998.»
RG 3503/11/2021APROBAR el plan de vigilancia, prevención y control de COVID -19 en el trabajo de la aprobación de plan de vigilancia, prevención de control de COVID – 19 en el trabajo de la obra.
RG 3403/11/2021Reiniciar el procedente administrativo trilateral, para la revisión de la adjudicación del lote 17 de la manzana F1. del centro poblado de Santa Teresa, ya que este fue adjudicado mediante titulo de terreno del año 2009 a los señores Mario Alegre Flores y Cleofe Baca Sánchez, titulo que en le numeral cuarto establece «obligaciones responsabilidades y compromisos cuyo incumplimiento por parte dela adjudicatario es causal de revisión».
RG 3329/10/2021APROBAR, los valores arancelarios de los planos prediales con inspección ocular correspondiente al distrito de Cusco; y sin inspección ocular en función al factor de actualización de 1,0500 establecido en el articulo 2°de la resolución N°012 2021 – VIVIENDA-VMVU-DGPRVU;
RG 3221/10/2021APROBAR, con eficacia anticipada al 04 de diciembre 2020, la Transferencia de Materiales considerados como Saldo de Materiales de Almacén de Libre Disponibilidad, por el importe de S/ 7,839.91 (Siete Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 91/100 Soles)
RG 3115/10/2021APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión del PI con Código Único de Inversiones 2225305 «Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Desagüe en la comunidad campesina de Raqchi, distrito de San Pedro, Provincia de Canchis-Cusco»,»con un Presupuesto Total de S/ 3 093,423.53 (Tres Millones Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Veintitrés con 53/100 Soles), con un plazo de ejecución de 210 días calendario, a ser ejecutada por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, a cargo de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento con la siguiente estructura.
RG 3013/10/2021
APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01 por 79 días calendario del proyecto de Inversión «Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Sectores de Vicho Alto, Vicho Medio, Vicho Bajo, Distrito de San Salvador – Provincia de Calca – Departamento de Cusco», por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 28 01/10/2021APROBAR, el expediente de modificación para la ampliación de plazo N° 01 por 69 días calendarios, de la obra «Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Sector de Chinicara Alta del Distrito de Oropesa, Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cusco» CUI N° 2456937, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 2724/09/2021APROBAR, la modificación del expediente para la Ampliación de Plazo Nº 07 por 54 días calendario, para la ejecución del PI con CUI 2207089 «Creación del Sistema de Agua Potable y Evacuación de Excretas en la Comunidad Campesina de Anansaya, Distrito de Checca, Provincia de Canas, Cusco», por los fund mentas expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 2621/09/2021DECLARAR PROCEDENTE, lo solidado por lucio Centeno Balderrama sobre absolución de Esqueda de observación del Titulo 2020 -02349903, la misma que se realizara a través de emisión de resolución de aclaración de acto administrativo «Titulo de propiedad «de fecha 18 de noviembre del 2020
RG 2531/08/2021DESIGNAR, a partir de la fecha al Sr. Liborio Qquecho Condorhuaman como responsable de registro de bienes y control de bienes patrimoniales y emisión de constancia de no deudor de bienes patrimoniales de la GRVCS.
RG 2424/08/2021APROBAR,el plan de vigilancia ,Prevencion y control de COVID -19 en el trabajo de l aaprobacion de plan de vigilancia,prevencion y control de COVID -19 en el trabajo de la obra «Ampliacion y mejoramiento de los servicios de saneamiento basico en el centro poblado de Consabamba y Hatun Tucsa del Distrito de Checca , provincia de Canas -Cusco»
RG 2324/08/2021APROBAR, la modificación del expediente para la Ampliación de Plazo Nº 07 por 121 días calendario, para ejecución del PI con CUI Nº 2428233 «Renovación de abastecimiento de agua y unidades básicas de saneamiento (UBS), en el (la) anexo de Lutto por movimientos en masa en la localidad de Lutto, distrito de LLusco, provincia de Chumbivilcas, departamento Cusco», por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 2223/08/2021Aclara con la resolución N°002-2021-GR CUSCO-GRVCS, de fecha 22 de febrero del 2021, se otorga a la Municipalidad Distrital de Santiago facultad para realizar las inscripciones pertinentes ante la SUNARP (registro, Subdivisión, entre otros), para que cumpla sus efectos , respecto del predio área de terreno de una extensión de 25,135.50 m2 ubicado en el complejo deportivo Coripata «El Bosque», ubicado en el distrito de Santiago, Departamento y Provincia de Cusco.
RG 2123/08/2021Declarar firme y consentida la resolución gerencial N°07-2021-GR CUSCO – GRCVS, emitida en fecha 06 de mayo del 2021, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
RG 2018/08/2021
APROBAR, la modificación del expediente para la Ampliación de Plazo Nº 02 por 40 días calendario, para ejecución del PI con CUI 2452443 «Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad Campesina de Ocuviri del Distrito de Checacupe – Provincia de Canchis – Departamento de cusco», por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 1817/08/2021
DESIGNAR a partir de la fecha a la Econ.Lucrecia E. Estrada Perez, como jefe de la oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional Cusco.
RG 1727/07/2021APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto de inversión «Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Sistema de alcantarillado en las Comunidades de Huachanccay, Vallecíto Suaray Masoccaca y Ayarmaca del distrito de Pucyura- Provincia de Anta- Departamento de Cusco» con CUI N° 2497705, y un Presupuesto Total de S/ 7 0331164.72 (Siete Millones Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 72/100 soles) bajo la modalidad de ejecución por administración directa, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios, el mismo que consta de V tomos y un expediente con 87 folios en la forma que se detalla a continuación:
RG 1627/07/2021APROBAR, con eficacia anticipada al 30 de abril 2013 la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 por 1342 días calendario y la AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01 por el monto de S/ 439,136.39 (Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ciento Treinta y Seis con 39/100 soles), para la ejecución del PI con CUI 2081905 «Construcción y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Desagüe y Letrinas de Añahuichi del Distrito de Chamaca, Chumbivilcas Cusco», por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 15 20/07/2021 DESIGNAR, como fedatarios y suplentes de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco a partir del 02 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021, a los Servidores que a continuación se detalla:
TITULAR:Bach.Luciano Felipe Apaza Aroquipa
SUPLENTE:Ing. Abel Gonzalo Rivera Cavero.
RG 1410/08/2021DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por Doña Juana Doris Enríquez Arriaga, sobre emisión de acto administrativo de aclaración respecto del Titulo del predio ubicado en el Lote 04 de la Manzana «A» de la habilitación Urbana de la A.P.V. 15 de Agosto y de la Resolución Gerencial N° 008-2021-GR CUSCO -GRVCS de fecha 17 de Mayo del 2021.
RG 1313/07/2021RECONFORMAR el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo -CSST de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco.
RG 1212/07/2021APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto de inversión «Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Uchu del distrito de Tinta, provincia de Canchis, región del Cusco», con CUI Nº 2338179, con un presupuesto de S/ 1, 845, 443.43 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 43/100), a ser ejecutado por la modalidad de Co ejecución, con un plazo de ejecución de 180 días calendario.
RG 11 13/07/2021 Dejar sin efecto, en la fecha, la resolución N° 012 cusco DRVCS del 31 de Julio del 2020.
RG 10 02/10/2021 APROBAR, con eficacia anticipada al 02 de enero 2021 el expediente de modificación para la Ampliación de Plazo Nº 06 por 200 DIAS CALENDARIO, para la ejecución del IOARR de Emergencia «Renovación de Abastecimiento de Agua y Unidades Básicas de Saneamiento (UBS); en el (la) Anexo de Lutto por movimientos en masa en la localidad Lutto, distrito de Llusco, provincia Chumbivilcas, y departamento Cusco»,por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 0901/07/2021 APROBAR, con eficacia anticipada al 17 de mayo 2021 el expediente de modificación para la Ampliación de Plazo N° 06 por 137 días calendario para la ejecución del PI con CUI N° 2207089 «Creación del Sistema de Agua Potable y Evacuación de Excretas en la Comunidad Campesina de Anansaya distrito de Checca provincia de Canas-Cusco», por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial Regional.
RG 08 17/05/2021Declarar Procedente, lo solicitado por Doña Juana Doris Enriquez Arriaga, sobre rectificación de Titulo o aclaración del mismo de fecha 22 de noviembre del 2019, respecto del predio ubicado en el Lote 04 de la Manzana «A» de la habilitación Urbana de la A.P.V 15 de Agosto.
RG 0706/05/2021Declarar Procedente lo solicitado por Doña Cipriana Paucar Ccapchi, sobre aclaración mediante acto Administrativo, respecto del Titulo que corresponde al Predio Urbano ubicado en el Jr. Alborada, Manzana B, Lote N°10 de la APV 15 de Agosto del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención y Departamento de Cusco.
RG 06 19/04/2021Aprobar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19en e trabajo de la obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los sectores de Vicho Alto, Vicho Medio, Vicho Bajo, Distrito de San Salvador – Provincia de Calca Departamento de Cusco – META -024-2021
RG 0516/04/2021Notificar, la presente resolución a los integrantes del comité técnico de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento para la implementación del Fondo de Asignación al Desempeño y logros de resultados Sociales – FED y a las instancias administrativas pertinentes.
RG 0416/03/2021Adjudicar del lote de terreno «T» 09 de la Cooperativa de Vivienda Ramiro Priale Priale del Distrito de Santiago de la Provincia y Departamento del Cusco a favor de NICACIA HUAMAN QUISPE por las razones expuestas en los considerando de la presente Resolución Directoral.
RG 0301/03/2021Designar a partir de la fecha al Arq.Fernando Florez Paiva en el cargo de Sub Gerente Prestaciones de Vivienda y Urbanismo de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional Cusco.
RG 0225/02/2021Disponer la inscripción de la presente Resolución Directoral a la oficina Regional Cusco, y de los interesados el contenido de la presente Resolución.
RG 0122/01/2021Cronograma de Vacaciones para el ejercicio 2021 de los servidores nombrados de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco.
RD 20 31/12/2020Dar por concluida a partir de la fecha, la designación del Ing. Ralph Guillermo Gudiel Cárdenas en el cargo de Director de Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco.
RD 1909/12/2020Resuelve re adjudicar el lote de terreno H-2 del programa de vivienda «Ramiro Priale Priale» del Dsitrito de Santiago Provincia y Departamento del Cusco
RD 1802/12/2020Aprobar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo de la obra Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la comunidad campesina de Ocuviri del distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Region Cusco.
RD 1727/11/2020Conformar la comisión sectorial para la implementación del Reglamente de Organizaciones y Funciones de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
RD 1629/10/2020Conformar el equipo técnico del Fondo de Estímulo al Desempeño – FED, de la Direccion Regional de Vivienda, Construccion y Saneamiento.
RD 1516/10/2020Declarar consentida y firme la Resolución Directoral N° 219-98-vc-7300, emitida en fecha 30 de diciembre de 1998.
RD 1422/10/2020Aprobar el valor de obras de habilitación urbana residencial (VOHR) e industrial (VOHI) para la determinación del valor arancelario de las obras de infraestructura urbana residencial, comercial e industrial y usos especiales para el ejercicio fiscal 2021 de la jurisdicción regional del Cusco.
RD 1301/09/2020Designa a partir del 31 de agosto al Ing. Ralph Guillermo Gudiel Cárdenas en el cargo de Director de Construcción y Saneamiento de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional Cusco.
RD 1231/07/2020Dejar sin efecto en la fecha, la Resolución Nº 042 cusco-DRVCS del 25 de noviembre del 2019 que designa a la economista Lucrecia F. Estrada Pérez   como responsable de brindar información pública, actualizar la información ofrecida en el portal de transparencia responsable del libro de reclamaciones de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
RD 1110/07/2020Aprobar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo en la Obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico del Centro Poblado de Pataqueña y los sectores de Paracas Pampa 1 y Taccra de la Comunidad Campesina de Pataqueña, Distrito de Livitaca – Chumbivilcas – Cusco”
RD 1010/07/2020Aprobar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo en la Obra “Renovación de abastecimiento de agua y unidades básicas de saneamiento (UBS) en el (LA) anexo de Lutto por movimientos de masa en la localidad de Lutto, Distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco”
RD 09 17/06/2020Aprobar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo en la Obra “Mejoramiento y Ampliación del Saneamiento en la Comunidad Campesina de Sutoq, Distrito de Checacupe – Canchis – Cusco”
RD 0816/06/2020Aprobar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID – 19 ene l trabajo de la Obra Creacion del sistema de agua potable y evacuación de excretas en la comunidad campesina de Anansaya, distrito de Checca, provincia de Canas – Cusco.
RD 0717/06/2020
Aprobar Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, de la obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la capital del distrito de Pampamarca, provincia de Canas – Cusco.
RD 0625/05/2020Aprobar Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Cusco
RD 0506/05/2021Reconformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
RD 0405/03/2020Aprobar los documentos denominados: “Plan Operativo Anual para la Adecuada Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento en la Región de Cusco”. Plan de Capacitación a los Gobiernos Locales –Áreas Técnicas Municipales y Operadores para la gestión de los servicios de Saneamiento Cusco 2020” y “Plan de Capacitación a Gobiernos Locales /ATM en Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental.
RD 0325/02/2020Corregir el error material de la resolución Directoral Nº 027 -2008-GR. CUSCO-DRVCS.
RD 0131/01/2020Aprobar la baja de 212 bienes muebles que abrina cumplido su vida útil, lo que impiden cumplir con los objetivos para lo que fueron diseñados siendo su reparación onerosa, cuya relación y características se detallan en el Anexo 01 IFORME Nº 04-2020-GR –CUSCODRVCS/SDUCP que forma parte de la presente Resolución Directoral.

Institución

 

Es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, del Gobierno Regional del Cusco, que tiene personería jurídica de derecho público; tiene a su cargo las funciones específicas en materia de vivienda y saneamiento, señaladas en el artículo 58° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Información

084-267114

 

Av. Micaela Bastidas 480, Wanchaq Cusco Perú

 

info@regioncusco.gob.pe

 

horario de atención de 08 a 14 horas

 

Calendario

mayo 2022
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Gerencia Regional de Vivienda Constuccion Y saneamiento

Todos los derechos reservados